29 ноября 2016

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №0145200000416001716

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Межпоселковый газопровод дер. Нурма – пос. Шапки Тосненского района Ленинградской области»

«____» __________ 2016 г.

Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Дернова Владимира Павловича, действующего на основании Устава Администрации, утверждённого решением Совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 10.07.2013 г. № 226, зарегистрированного Инспекцией ФНС России по Тосненскому району Ленинградской области 02.08.2013 года за государственным регистрационным № 2134716012132, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Блок-Монолит», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Маханек Елены Борисовны, действующего(ей) на основании устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Настоящий Контракт заключен по результатам проведенияэлектронного аукционана выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Межпоселковый газопровод дер. Нурма – пос. Шапки Тосненского района Ленинградской области» (далее – Объект).

1.2. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в соответствии с условиями настоящего Контракта, графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение №3),проектно-сметной документацией, техническим заданием (Приложение №5) ис использованием товаров, значения показателей которых установлены в (Приложении №2), выполнить работы по строительству Объекта.

1.3. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить его, после подписания соответствующих документов.

1.4. Результатом выполненной работы по Контракту является построенный объект капитального строительства, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1.5. Подрядчик обязуется приступить к работе на следующий рабочий день с момента передачи Объекта Заказчиком Подрядчику по акту передачи территории для производства работ подписанному обеими Сторонами и всей исходно-разрешительной документации (далее ИРД) в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации по акту передачи ИРД, а так же проектно-сметной документации. Акт передачи территории для производства работ на Объекте и акт передачи ИРД подписывается Сторонами в течение 30 дней с момента подписания Контракта.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Работа должна быть выполнена Подрядчиком и сдана Заказчику в течение 18 месяцев с момента передачи Объекта Подрядчику.

2.2. Подрядчик должен начать и завершить все работы по Контракту в сроки, предусмотренные Контрактом.

2.3. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненную работу.

3. Стоимость работ

3.1. Цена Контракта составляет 231 277 350 (двести тридцать один миллион двести семьдесят семь тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек. Стоимость подлежащих выполнению работ определена на основании сводного сметного расчета (Приложение №1 к Контракту) с учетом коэффициента снижения. Коэффициент снижения определен, как отношениестоимости работ (цены Контракта), предложенной участником электронного аукциона, к начальной(максимальной) ценеКонтракта и составляет 1.

В случае если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в Контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

3.2. Подрядчик не вправе требовать оплаты работ, которые были выполнены им сверх объема работ, предусмотренных Контрактом.

3.3. Цена контракта является твёрдой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев предусмотренных ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Платежи и расчеты

4.1. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится по безналичному расчету за счет средств областного бюджета Ленинградской области и местного бюджетамуниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

4.2. Оплата по Контракту производится поэтапно исходя из объема выполненных работ и цены контракта путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика.

4.2.1. Оплата работ производится в порядке, определенном в пункте 4.3 Контракта с удержанием 20 (двадцать) % от каждой суммы платежей подлежащих выплате Подрядчику;

4.2.2.Окончательный расчет, в размере 20 (двадцать) % удержания от цены контракта, производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и заключение федерального государственного экологического надзора вслучаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4.3. Оплата по Контракту производится на основании выставленного Подрядчиком счёта в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Заказчиком очередныхакта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), предоставляемых Подрядчиком Заказчику в порядке, установленном пунктом 5.1. Контракта,

4.4. Датой платежа в рамках настоящего Контракта будет считаться дата списания денежных средств со счета Заказчика.

4.5. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонением от проектно-сметной документации, а также условий настоящего Контракта, не подлежат приемке и оплате Заказчиком до устранения нарушений и недостатков.

4.6. По желанию Подрядчика уплата начисленной неустойки (штрафа, пени) может осуществляться в форме удержания Заказчиком начисленной неустойки (штрафа, пени) при оплате Заказчиком выполненных работ.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. Подрядчик, не позднее 25-го числа каждого квартала предоставляет Заказчику результаты выполненных работ вместе с подписанными актами о приемке выполненных работ формы КС-2, справкой о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 и счетом.

5.2. После предоставления Подрядчиком документов, указанных в пункте 5.1. Заказчик осуществляет приёмку выполненных работ в течение 10 (десяти) рабочих дней. В этот период Заказчик проверяет результаты выполненных работ и проводит их экспертизу на соответствие условиям контракта. По результатам проверки Заказчик подписывает и передает Подрядчику представленные документы либо мотивированный отказ от приёмки работ, с указанием причин.

Заказчик отказывается от приёмки выполненных работ, если будут выявлены отступления от условий контракта, которые ухудшили результат работ, или иные недостатки и устанавливает срок для их устранения. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонением от требований контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

5.3. Датой выполнения работ по настоящему Контракту является дата подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

5.4. Риск случайного повреждения результата выполненных работ, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента его передачи, а в случае обнаружения в ходе приемки выполненных работ недостатков – с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков, согласно составленному Сторонами или Заказчиком рекламационного акта.

6. Обязательства Сторон

6.1. Заказчик:

6.1.1. Предоставляет Подрядчику утвержденную проектно-сметную документацию для выполнения работ по Контрактуипередает территорию для производства работ на Объекте в течении 30 дней с момента заключения настоящего Контракта.

6.1.2. Обеспечивает технический надзор в течение всего периода выполнения работ, назначив своего ответственного представителя.

6.1.3. Осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом стоимости, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.1.4. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий, установленныхпроектно-сметной документацией, которые могут ухудшить качество выполняемых работ, или иных недостатков, заявляет об этом Подрядчику в письменной форме, назначив сроки их устранения.

6.1.5. Осуществляет проверку документов в соответствии с настоящим Контрактом.

6.1.6. По окончании выполнения Подрядчиком работ по настоящему Контракту своевременно организует их приемку.

6.1.7. Оплачивает выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Контракта, после подписания соответствующих документов.

6.1.8. Муниципальный заказчик обязан в течение десяти рабочих дней с даты приемки объекта капитального строительства и представления Подрядчиком имеющихся у него документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и заключения федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, направить представленные документы в органы, уполномоченные в соответствии с законодательством Российской Федерации на выдачу указанных заключений.

6.1.9. Обеспечивает ведение авторского надзора.

6.1.10. Муниципальный заказчик обязан подготовить и зарегистрировать в уполномоченных органах общий и специальный журналы производства работ.

6.1.11. Уведомляет органы государственного строительного надзора о начале работ.

6.1.12. Уведомляет органы государственного строительного надзора о завершении работ.

6.1.13. В предусмотренном законодательством случаях обеспечивает ведение археологического надзора и (или) проведение археологических изысканий.

6.2. Подрядчик:

6.2.1. Выполняет предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии спроектно-сметной документацией и условиями Контракта, определяющими объем и содержание работ, в сроки, установленные Контрактом.

6.2.2. Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ субподрядные организации. В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязуется предоставить Заказчику копии таких договоров, разрешительных документов на выполнение работ и обеспечивать контроль над ходом выполненных работ.

6.2.3. Несет ответственность перед Заказчиком за своевременное и качественное выполнение работ.

6.2.4. Подрядчик должен уведомить Заказчика о передаче проектно-сметной и иной документации, связанной с производством работ субподрядчикам.

6.2.5. Обеспечивает представителям технического надзора Заказчика беспрепятственный доступ на место производства работ.

6.2.6. В случае если техническим надзором Заказчика будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в срок, указанный и согласованный с Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

6.2.7. Обеспечивает выполнение контрольной геодезической съемки (КГС) объекта и контрольной исполнительной съемки (КИС).

6.2.8. Подрядчик должен сдать завершенный строительством объект приемочной комиссии Муниципального заказчика с оформлением акта приемки законченного строительством объекта.

6.2.9. Подрядчик должен оказывать содействие Заказчику в устранении замечаний органов государственного строительного надзора, выявляемых в ходе проверки и подготовки заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС).

6.2.10. Обеспечивает выполнение требований природоохранного законодательства в части обращения с отходами, образующимися в ходе строительства.

6.2.11. Создает геодезическую разбивочную основу для строительства объекта с подписанием акта-приема передачи.

6.2.12. Подрядчик обязан предоставлять информацию обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 процентов цены контракта.

6.2.13. Подрядчик обязан привлекать к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций на объем работ, составляющий 15 процентов цены контракта, указанной в п. 3.1. контракта, в случае если Подрядчик не является субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), устанавливается штраф в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 N 1063, и составляет:1 156 386(один миллион сто пятьдесят шесть тысяч триста восемьдесят шесть) рублей 75 копеек.

а) 10 % цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 % цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 % цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 % цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, устанавливается штраф в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 N 1063, и составляет:1 156 386 (один миллион сто пятьдесят шесть тысяч триста восемьдесят шесть) рублей 75 копеек.

а) 2,5 % цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 % цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1,5 % цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 % цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства) по Контракту, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле П = (Ц - В) x С (где Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле (где - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле K = ДП / ДК x 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

7.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, до момента фактического его исполнения, в том числе и за пределами срока действия Контракта. Размер пени устанавливается равным 1/300 действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

7.6. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество Работ в соответствии со ст. 721-724 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7.7. При нарушении условий, предусмотренных п. 2.1. Контракта, Подрядчик несет ответственность не только за убытки Заказчика, вызванные просрочкой, но и за последствия наступившей случайно во время просрочки невозможности исполнения (п. 1 ст. 405 Гражданского кодекса Российской Федерации).

7.8. Заказчик вправе требовать от Подрядчика за ненадлежащее качество выполненных Работ по Контракту безвозмездного устранения выявленных недостатков в разумный срок (письменно согласованный с Заказчиком). При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных Работ:

 привлечь другую организацию с оплатой расходов за счёт Подрядчика или

 требовать соразмерного уменьшения установленной за выполнение работ цены или

 требовать от Подрядчика возмещения своих расходов на устранение недостатков.

7.9.Сторона освобождается от уплаты штрафа (пени), если докажет что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.10. Уплата штрафа (пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Контракту.

7.11. В целях обеспечения исполнения обязательств по Контракту Подрядчик представляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в формебезотзывной банковской гарантиив сумме 23 127 735 (двадцать три миллиона сто двадцать семь тысяч семьсот тридцать пять) рублей 00 копеек. Форма обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно. Подрядчик несет ответственность за подлинность и достоверность представленных документов об обеспечении исполнения Контракта.

В случае если в качестве обеспечения исполнения обязательств по Контракту выбрано внесение денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, возврат таких денежных средств производится в течение 10 (десяти) банковских дней со дня полного исполнения обязательств по Контракту обеими сторонами при наличии письменного требования о возврате денежных средств.

В случае предоставления Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта безотзывной банковской гарантии срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на 1 (один) месяц.

7.12. Споры, возникшие в процессе исполнения сторонами условий Контракта, регулируются Сторонами путем проведения переговоров. В случае не достижения согласия спор разрешается в судебном порядке, путем обращения в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7.13. Требование об исполнении, изменении или о расторжении настоящего Контракта может быть заявлено Стороной в Арбитражный суд после получения письменного отказа другой Стороны о выполнении требования, либо неполучения ответа на требование в десятидневный срок с момента получения другой Стороной такого письменного требования.

7.14. В случае непредоставления Заказчику указанной в подпункте 6.2.12. настоящего контракта информации Подрядчик выплачивает неустойку в виде пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

7.15. В случае невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательства по Контракту, установленного в подпункте 6.2.13. Контракта, Заказчик обязан потребовать от Подрядчика, а Подрядчик обязан уплатить неустойку (штраф, пени).

8. Гарантийные обязательства

8.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ по Контракту в течение 5 (пяти) лет со дня приемки работ Заказчиком.

8.2. В случае выявления в течение срока предоставления гарантии качества недостатков, образовавшихся по вине Подрядчика, у Подрядчика возникает обязательство устранить выявленные дефекты за свой счет в течение 30 (тридцати) дней с момента его уведомления.

9. Дополнительные условия

9.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных ст. 34 и ст. 95 44-ФЗ от 05.04.2013.

9.2. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями уполномоченных на подписание Контракта лиц обеих сторон. Усиленная электронная подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Виновная сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если докажет, что надлежащее исполнение ей обязательств по Контракту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с гражданским законодательством.

10.2. Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для сторон фиксируются в специальном акте, который подписывается сторонами.

Сроки начала и сдачи работ могут быть сдвинуты на срок обстоятельств непреодолимой силы, указанный в специальном акте.

10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 6 (шести) месяцев, то заинтересованная Сторона вправе требовать досрочного расторжения Контракта в установленном законом порядке.

11. Конфиденциальность

11.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему Контракту, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей Стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Контракта.

11.2. Требования п. 11.1 настоящего Контракта не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом.

12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует до31июля 2018 г., а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

12.2. Настоящий Контракт, может быть, расторгнут (прекращен) в случаях:

- по соглашению Сторон;

- по решению суда;

- в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

В случае расторжения Контракта возмещение расходов, понесенных Сторонамивпределах фактически выполненных обязательств, осуществляется в соответствии с требованиями гражданского законодательства и условиями Контракта.

13. Приложения к Контракту

Неотъемлемыми приложениями к настоящему Контракту являются:

Приложение №1 - Сводный сметный расчет;

Приложение №2-Сведенияо функциональных характеристиках (потребительскихсвойствах) и качественных характеристиках товара, используемогопри выполнении работ;

Приложение №3 – График выполнения строительно-монтажных работ;

Приложение №4 – График оплаты выполненных работ;

Приложение №5 – Техническое задание.

14. Реквизиты Сторон

• Приложения